BIP - Powiat Skarżyski

  

Protokół Nr 41/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego 

w dniu 16 września 2019 r. 

  

W posiedzeniu udział wzięli: 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

1.      Artur Berus                                                   - Starosta 

2.      Tadeusz Bałchanowski                                    - Członek Zarządu Powiatu 

3.      Katarzyna Bilska                                            - Członek Zarządu Powiatu 

4.      A. Ciok                                                          - Członek Zarządu Powiatu 

  

Stali uczestnicy posiedzenia: 

1.      Bogusława Wilczyńska              - Skarbnik Powiatu 

  

Pozostali uczestnicy posiedzenia: 

1.      Przemysław Iskra                                           - Radca Prawny 

2.      Katarzyna Geller                                            - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia 

                                                                               i Obsługi Gospodarczej 

                       

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus. 

Posiedzenie protokołowała: Olga Łukomska – Inspektor. 

  

Porządek posiedzenia: 

1.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 

2.      Sprawy różne. 

  

Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi
i wnioski. 

W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia. 

  

Streszczenie posiedzenia: 

Ad. pkt 1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 

Starosta – Pan Artur Berus przypomniał, iż na posiedzeniu w dniu 11 września br. Zarząd zwrócił się do Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego z prośbą o sporządzenie opinii dotyczącej możliwości przedłużenia terminu realizacji inwestycji „Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych” lub możliwości naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu oddania inwestycji. 

Następnie Starosta zwrócił się do Radcy Prawnego – Pana Przemysława Iskry z prośbą o przedstawienie opinii prawnej w przedmiotowej sprawie (załącznik nr 2). 

     Obecna na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Inwestycji Mienia i Obsługi Gospodarczej – Pani Katarzyna Geller poinformowała, iż zdaniem Wydziału IM, istnieją obiektywne przesłanki do przedłużenia terminu realizacji inwestycji (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 3). Wyjaśniła, że termin składania ofert dotyczących w/w inwestycji wyznaczony był na dzień 14.06.2018 r., natomiast do podpisania umowy doszło w dniu 11.09.2018 r., zaś przekazanie placu budowy w dniu 17.09.2018 r. – co spowodowało opóźnienie w rozpoczęciu robót o co najmniej 60 dni. Dodała, iż firma Kombud Sp. z o.o. mogła odstąpić od podpisania umowy, jednak wtedy straciłaby wadium w wysokości 60.000 zł. Ponadto, wykonanie robót stanu zerowego (roboty ziemne, żelbetowe, izolacyjne) planowane były na etapie składania oferty na miesiące lipiec – sierpień 2018 r., co pozwoliłoby w miesiącach letnich wykorzystać dobre warunki pogodowe i zakończyć stan zerowy budynku. Rozpoczęcie robót pod koniec września spowodowało spowolnienie wykonywania wszystkich robót wynikające m.in. z krótszego dnia oraz panujących warunków atmosferycznych niesprzyjających wykonywaniu robót. Powyższe czynniki spowodowały opóźnienie 30 dni w porównaniu gdyby wymienione roboty stanu zerowego były wykonywane w zaplanowanym okresie letnim. 

        Pani Katarzyna Geller dodała, iż kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wydłużenie się terminu zakończenia realizacji inwestycji było przewrócenie się wzniesionej ściany szczytowej, a skutkiem tego wstrzymanie przez PINB w Skarżysku-Kamiennej prac na budowie w dniu 21.07.2019 r. Roboty rozpoczęły się po otrzymaniu przez Wykonawcę decyzji zezwalającej na wznowienie prac w dn. 09.09.2019. Okres opóźnienia trwał 50 dni. Jednocześnie zgodnie z decyzją PINB w Skarżysku-Kamiennej należy opracować projekt wykonawczy odbudowy ściany, na wykonanie którego wg. Projektanta potrzeba 20 dni. Natomiast sama odbudowa ściany ze względu na jej skomplikowanie potrwa dodatkowo 30 dni. 

        W świetle przedstawionej opinii prawnej oraz argumentów Naczelnik Wydziału IM, dotyczących opóźnienia rozpoczęcia prac z winy Zamawiającego o 60 dni oraz rozpoczęcia robót pod koniec września, co spowodowało opóźnienie o 30 dni w porównaniu gdyby roboty stanu zerowego były wykonywane w okresie letnim, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie umowy z firmą Kombud Sp. z o.o. do dnia 16 grudnia 2019 r. 

  

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, iż Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 klasy drugiej II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych o liczebności  20 słuchaczy (załącznik nr 4). 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę w powyższej sprawie. 

  

Ad. pkt 2. Sprawy różne. 

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się do Zarządu z prośbą o wytypowanie kandydatów do Nagrody Starosty Skarżyskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych. 

Zarząd Powiatu do Nagrody Starosty Skarżyskiego wytypował: 

·         Panią Joannę Romanowską – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych, 

·         Pana Artura Szumielewicza – Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych. 

  

Na tym zakończono posiedzenie. 

          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu 

           Olga Łukomska                                                                                 Artur Berus 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu: 

1.      T. Bałchanowski

2.      K. Bilska

3.      A. Ciok

Załączników: 4 

Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu, 

Załącznik nr 2 – opinia prawna Zespołu Radców Prawnych z dnia 13.09.2019 r., 

Załącznik nr 3 – pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 11.09.2019 r., 

Załącznik nr 4 – pismo Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 12.09.2019 r.

metryczka

Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (16 września 2019)
Opublikował: Olga Łukomska (14 października 2019, 15:16:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1027